Consultation de maitrise d’œuvre pour la reprise des réseaux humides et des réseaux secs Route du Collège, Route de la Cave et Route de Calvisson (Bizac)

consultation moe travaux assain 2018

fiche 8 schéma direct rte de calvisson

fiche 9 schéma direct av collège

fiche 10 schéma direct rte cave

  

 Retour des offres :

Mercredi 8 novembre à 17h

Travaux de mise en accessibilité et de sécurité de la mairie

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : M. le Maire – Commune de CALVISSON 1 rue de la mairie – 30420 –  Tél 04.66.01.20.03. – Fax 04.66.01.29.39. e.mail : calvisson@wanadoo.fr

Objet du marché : Marché de travaux de mise en accessibilité et sécurité de la mairie de Calvisson.

 

Type de marché de travaux : Exécution

 

Lieu d’exécution : Calvisson

Type de Procédure : Marché à procédure adaptée selon article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Possibilité de négociation après ouverture des plis.

Prestations divisées en lots :

LOT 1 : Maçonnerie-carrelage – Etancheïté – Façades

LOT 2 : Menuiserie aluminium

LOT 3 : Serrurerie – Charpente acier

LOT 4 : Doublage- Cloisons – Plafonds

LOT 5 : Menuiserie bois

LOT 6 : Electricité

LOT 7 : Plomberie

LOT 8 : Climatisation – Ventilation

LOT 9 : Peinture

LOT 10 : Ascenseur

Variantes non autorisées.

 

Démarrage des travaux : 15 décembre 2017

Date de fin des travaux : programmée à fin avril 2018

Délai d’exécution : il est proposé par le candidat dans l’acte d’engagement.

Condition de participation : Voir règlement de consultation.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours

Justificatifs à produire par les candidats : un dossier complet comprenant l’ensemble des pièces listées à l’article 3 du règlement de consultation. Critères d’attribution : les critères  retenus pour le jugement des offres sont, par importance, les suivants :

1/ valeur technique (50%)

2/ prix des prestations (45%).

3/ délais (5%)

 

Modalités concernant le retrait du dossier : les candidats devront retirer le dossier auprès du service des marchés publics, mairie de Calvisson 1 rue de la mairie 30420 Calvisson 04.66.01.20.03. Le marché est également téléchargeable sur le site emarchespublics.com ou sur le site de la commune calvisson.com, rubrique marchés publics.

Date limite de réception des offres : 30 octobre 2017 à 17h

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : voir article 6 du Règlement de consultation. Par écrit auprès de Madame Sylvie Roche s.roche@calvisson.com. TéL 04 66 01 78 02.

Date de mise en ligne et d’affichage : 11 Octobre 2017.

 

Tous les documents relatifs à cet appel d’offre sont inclus dans les fichiers joints ci-dessous :

0. Liste des pièces DCE – Mairie Calvisson

1. Acte d’Engagement ACCESS MAIRIE

2. CCAP Accessibilité Mairie

3. Réglement de Consultation Accès. Mairie

4. CCTP Généralités

5. CCTP Lot par Lot

6. DPGF Access Mairie Calvisson

7. Planning DCE ok

8. Rapport Bureau de Contrôle APAVE

9. Certificat de visite

Cartouche DCE

DCE Pièces Graphiques

Conception, édition et impression des publications municipales

 Fournitures et Services

 Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :

Commune de CALVISSON – 1 Rue de la Mairie – 30420 CALVISSON .Tél : 04.66.01.20.03. Fax : 04.66.01.29.39.- E-mail : calvisson@wanadoo.fr. Commune de 5398 habitants.

 

Personne représentant le pouvoir adjudicateur :

Monsieur André SAUZEDE, Maire de CALVISSON

Objet et forme du marché

Objet du marché :

CONCEPTION, EDITION ET IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES

 

Forme du marché :

Marché à procédure adaptée selon article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Marché à bons de commandes en application des articles 78 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.

 

Caractéristiques principales

Lots : chaque candidat peut se présenter par lot individuel ou l’ensemble des lots

 Variantes :

Les variantes par rapport aux spécifications du cahier des charges ne sont pas autorisées.

Durée du marché :

1 an renouvelable une fois à compter de la notification.

Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés

Sans objet

Forme juridique du groupement le cas échéant

Groupement solidaire ou conjoint.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Une lettre de candidature mentionnant, le cas échéant, l’habilitation du mandataire par ses co-traitants

Une attestation sur l’honneur justifiant que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et sociales.

La déclaration du candidat ou si ce document n’est pas produit :

  • La copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire.
  • La déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat justifie qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner à un marché public.Une attestation d’assurance des risques professionnels en cours de validité.Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour les 3 dernières années.Les formulaires Cerf peuvent être téléchargés sur le site : http://www.minefi.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm
  • En cas de groupement, les justifications précitées devront être produites par chaque membre du groupement. L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement est globale.
  • Une liste des principales prestations de même type exécutées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
  • Une déclaration indiquant le chiffre d’affaires du candidat sur les trois derniers exercices.

Documents à produire au stade de l’attribution :

Attestations fiscales et sociales

Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail

Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :

Valeur technique: 50 %

Prix des prestations : 40 %

Démarche en matière environnementale: 10 %

Procédure

Procédure adaptée.

Envoi du présent avis à Midi Libre et sur site e-marchespublics.com : le 31 mars 2017

Egalement téléchargeable sur site calvisson.com

 

Conditions de délai

Date limite de réception des offres : 25 avril 2017 à 17h00.

Délai de validité des offres : 120 jours

Adresse d’ordre administratif 

Mairie de CALVISSON – 1 Rue de la Mairie -30420 CALVISSON. Correspondante : Hélène VIDAL, Tel 04.66.01.78.05. Fax : 04.66.01.29.39. E-mail : h.vidal@calvisson.com

Adresse d’ordre technique :

Mairie de CALVISSON – 1 Rue de la Mairie – 30420 CALVISSON. Correspondante : Christelle CALMELS, Tel 04.66.01.78.01. fax : 04.66.01.29.39. E-mail : c.calmels@calvisson.com

Conditions d’obtention du dossier de consultation :

La publicité est visible sur Midi Libre. Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site https://www.calvisson/site.com,ou sur le site e-marchespublics.com

Conditions de remise des offres :

Important : sont souhaités avec l’offre des modèles de bulletins municipaux, des modèles de flyers, affiches, cartes de vœux, guides du lecteur.

Date d’envoi du présent avis : 31 mars 2017.

Date de mise en ligne et d’affichage : le 31 mars 2017.

 

Tous les documents relatifs à cet appel d’offre sont inclus dans les fichiers joints ci-dessous :

A.E.1

CCP pub munic

REGLEMENT DE CONSULTATION pub mun

Aménagement voirie et réhabilitation des réseaux humides de la Place Jean Cavalier et Rue Paloquine

 Marché de travaux à Procédure Adaptée

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de CALVISSON – 30420

 

Objet du marché :

Aménagement voirie et réhabilitation des réseaux humides de la Place

Jean Cavalier et Rue Paloquine à CALVISSON

 

Marché public passé selon une procédure Adaptée en application de l’article 27.

Modalités d’attribution du marché : voir le règlement de la consultation

Adresse où les offres doivent être transmises :

Commune de CALVISSON 1, rue de la Mairie 30420 CALVISSON

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir le règlement de la consultation.

Modalité d’obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur calvisson.com

Date limites de réception des offres : 17 mars 2017 à 12h00 au plus tard.

Autres renseignements : Renseignements administratifs et techniques :

Sylvie Roche : s.roche@calvisson.com DGS/ Matthieu Crupel m.crupel@calvisson.com DST

Date d’envoi de la publication : le 28 février 2017

Date de mise en ligne et d’affichage : le 28 février 2017

 

Tous les documents relatifs à cet appel d’offre sont inclus dans les fichiers joints ci-dessous :

CEREG_01321_-_D2_-_Amiante_HAP

VERSION PDF DCE OK le 27-02-17

Gestion, maintenance et rénovation de l’éclairage public, sportif et de la signalisation tricolore

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux à Procédure Adaptée

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de CALVISSON – 30420

Objet du marché :

GESTION, MAINTENANCE ET RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC, SPORTIF ET DE LA SIGNALISATION TRICOLORE

LOT N°1 :

  • Le Poste G0EP : Assistance à la gestion de l’énergie électrique pour l’éclairage public et GMAO,
  • Le Poste G2EP – SP – ST : Exploitation, maintenance des installations d’éclairage public, éclairage sportif et feux tricolores,
  • Le Poste G3EP– SP – ST : Maintien du patrimoine non programmé des installations d’éclairage public, éclairage sportif et feux tricolores,
  • PSE 1 : Le Poste G2ILLUM : Pose, dépose et maintenance des installations d’illuminations festives,
  • PSE 2 : Géo-détection de réseaux

LOT N° 2 :

  • Rénovation et extension de l’éclairage public selon la procédure adaptée en application des articles 27 et 34 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande avec un montant maximum annuel de 100 000,00 €/HT.

 

  1. Mode de passation : Marché public passé selon une procédure Adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la commande publique
  2. Modalités d’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : Prix : 50% Valeur technique : 50%

Les candidats transmettront leur offre par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et garantir leur confidentialité.

Le pli contenant la proposition des candidats pourra par conséquent :

  • soit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale,
  • soit être déposé contre récépissé.

Adresse où les offres doivent être transmises :

Commune de CALVISSON

1, rue de la Mairie

30 420 CALVISSON

Les offres transmises par voie électronique ne sont pas acceptées.

3. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir le règlement de la consultation.

4. Modalité d’obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur calvisson.com

5. Date limites de réception des offres : le mardi 28 février 2017 à 12h00 au plus tard.

6. Délai de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

7. Autres renseignements : Renseignements administratifs et techniques :

INFRA CONSEILS SERVICES,

Marc GUIBERT, Tel : 04 66 67 14 67 – courriel : contactcp.ics@gmail.com

Commune de Calvisson : Matthieu Crupel : m.crupel@calvisson.com

8. Instances chargées des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – 30941 Nîmes Cedex 09. – courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr

9. Voies de Recours :

10. Date d’envoi de la publication : le 06 février 2017

Date de mise en ligne et d’affichage : le 06 février 2017

 

Tous les documents relatifs à cet appel d’offre sont inclus dans les fichiers joints ci-dessous :

17-003 AE lot 1 V2

17-003 AE LOT 2 V2

17-003 CCAP lot 1 V2

17-003 CCTP LOT 2 V2

17-003 DCE lot1 BPU G3

17-003 DCE lot1 CCTP

17-003 DCE lot2 BPU V2

17-003 DCE lot2 BPU

17-003 DCE lot2 CCAP

17-003 RC V2

Aménagement de deux commerces place Général de Gaulle

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Mairie de CALVISSON – 1 rue de la mairie – 30420 CALVISSON – Tél 04.66.01.20.03 – mail : calvisson@wanadoo.fr

Objet du marché : Aménagement de deux commerces place G. de Gaulle

Marché à procédure adaptée avec possibilité de négociation.

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Février 2017

Condition de participation : Détails dans le DCE

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de jugements ci-après :

1/valeur technique (50%)

2/ prix des prestations (45%).

3/ délais (5%)

Modalités concernant le retrait du dossier : les candidats devront retirer le dossier sur le site de la commune, rubrique marchés publics (calvisson.com) ou sur le site www.e-marchespublics.com

Date limite de réception des offres : 22 décembre 2016 à 17h00.

Adresse à laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Administratif s.roche@calvisson.com ; Technique m.crupel@calvisson.com

Date de mise en ligne et d’affichage : 30 novembre 2016

 

Tous les documents relatifs à cet appel d’offre sont inclus dans les fichiers joints ci-dessous :

0-cartouche-dce-pieces-écrites

0-liste-des-pièces

2-CCAP COMMUNE

3- REGLEMENT CONSULT Commune

4. CCTP

5 DPGF

6-PLANNING DCE

7-certificat-de-visite

AE LOT 3

AE

CCTP LOT PAR LOT

piece-graphique-dce-final-carnet-a3

rapport-initial-bureau-de-contrôle

rapportinitial1

Fourniture de livres pour la médiathèque

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Commune de Calvisson, Grand ‘Rue – 30420 CALVISSON Tél 04.66.01.20.03. Fax : 04.66.01.29.39. Courriel : calvisson@wanadoo.fr.

Procédure de passation : Marché à Procédure adaptée selon article 28 du CMP et dispositions de l’article 77 du CMP .Marché à bons de commande avec possibilité de négociation.

Objet : Fourniture de livres pour la médiathèque de Calvisson

Lieu d’exécution : Calvisson (Gard).

Marché à lots :

Lot 1 : Livres documentaires adultes

Lot 2 : Littérature fiction adultes

Lot 3 : Livres documentaire et fiction jeunesse (en intégrant des kamishibaï)

Lot 4 : Fonds local (livres régionaux)

Lot 5 : Fonds bandes dessinées enfants et adultes

Lot 6 : Commande express

Lot 7 : Lot DVD

Lot 8 : Livres soldés de parution récente, livre de déstockage en documentaires, et livres de fiction.

Durée du marché : 31 décembre 2017

Conditions de participation : Détail dans le DCE.

Critères de sélection des candidats : Références professionnelles : certificats de qualifications professionnelles, Capacités techniques : un mémoire présentant les effectifs du candidat et les qualités des intervenants proposés pour le suivi du contrat.

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères annoncés avec leur pondération : Valeur Technique (50%)  Rabais (20%) Modalités de commande, délais et modalités de livraison (30%).

Modalités de retrait du DCE : les entreprises peuvent retirer le DCE en le téléchargeant sur le site de la commune : calvisson.com ou sur www.e-marchespublics.com

Délai de validité des offres : 120 jours

Date limite de réception des offres : 19 février 2016 à 12h00.

Renseignements : Hélène VIDAL – Direction des Marchés Publics – Mairie de Calvisson – Grand’Rue – 30420 CALVISSON .  Tél 04.66.01.78.05. h.vidal@calvisson.com

Date d’envoi à la publication : 1er  février 2016

Date de mise en ligne et d’affichage : 1er  février 2016

 

Tous les documents relatifs à cet appel d’offre sont inclus dans les fichiers joints ci-dessous :

AE LOT 1 – DOC ADULTES

AE LOT 2 – FICTION ADULTES

AE LOT 3- DOCUMENTAIRE ET FICTION JEUNESSE

AE – LOT 4 FOND LOCAL

AE 5 – BANDES DESSINEES ENFANTS ET ADULTES

AE LOT 6 – COMMANDE EXPRESS

AE LOT 7 – DVD

AE LOT 8 – LIVRES SOLDES DE DESTOCKAGE EN DOCUMENTAIRES ET LIVRES DE FICTION

ccp marché livres médiathèque

rc livres mediatheque. ok