Mise en accessibilité et sécurité de la mairie – Lot 1 Maçonnerie-carrelage – Etancheïté – Façades-

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : M. le Maire – Commune de CALVISSON 1 rue de la mairie – 30420 –  Tél 04.66.01.20.03. – Fax 04.66.01.29.39. e.mail : calvisson@wanadoo.fr

Objet du marché : Marché de travaux de mise en accessibilité et sécurité de la mairie de Calvisson.

Type de marché de travaux : Exécution

Lieu d’exécution : Calvisson

Type de Procédure : Marché à procédure adaptée selon article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Possibilité de négociation après ouverture des plis.

Prestations divisées en lots 1 à 9

Marché relancé pour le lot 1 maçonnerie carrelage, étancheïté, façades : infructueux.

(Les lots 2 à 9 retenus.)

Variantes non autorisées.

 

Démarrage des travaux : 15 décembre 2017

Date de fin des travaux : programmée à fin avril 2018

Délai d’exécution : il est proposé par le candidat dans l’acte d’engagement.

 Condition de participation : Voir règlement de consultation.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours

 Justificatifs à produire par les candidats : un dossier complet comprenant l’ensemble des pièces listées à l’article 3 du règlement de consultation.

Critères d’attribution : les critères  retenus pour le jugement des offres sont, par importance, les suivants :

1/ valeur technique (50%)

2/ prix des prestations (45%).

3/ délais (5%)

 

Modalités concernant le retrait du dossier : les candidats devront retirer le dossier auprès du service des marchés publics, mairie de Calvisson 1 rue de la mairie 30420 Calvisson 04.66.01.20.03.Le marché est également téléchargeable sur le site emarchespublics.com ou sur le site de la commune calvisson.com, rubrique marchés publics.

Date limite de réception des offres : 15 décembre 2017 à 12h

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : voir article 6 du Règlement de consultation. Par écrit auprès de Madame Sylvie Roche s.roche@calvisson.com. Tél 04 66 01 78 02.

Date de mise en ligne et d’affichage : 24 novembre 2017.

Date d’envoi à la publication : 24 novembre 2017.

 

Tous les documents relatifs à cet appel d’offre sont inclus dans les fichiers joints ci-dessous :

 AE

CCAP

DCE Pièces Graphiques

planning DCE

3. Réglement de Consultation Accès. Mairie

4. CCTP Généralités

5. CCTP Lot par Lot

6. DPGF Access Mairie Calvisson

8. Rapport Bureau de Contrôle APAVE

9. Certificat de visite

PGC MISE EN ACCESSIBILITE ET SECURITE MAIRIE DE CALVISSON